срок выполнения работ
4 элементsДокументы
Данное исковое заявление подается в Арбитражный суд для взыскания неустойки на нарушение срока выполнения работ по договору подряда
Арбитражный суд: Данное исковое заявление подается Заказчиком (истцом), если при заключении договора подряда сторонами не согласовано надлежащим образом условие о сроке выполнения подрядных работ, и, в силу действующего гражданского законодательства, данный договор следует считать незаключенным.
Документ, направляемый одной стороной (чаще всего заказчиком) подрядчику с требованием выплатить неустойку (штраф, пеню) за просрочку выполнения обязательств по договору.
Если поставщик (исполнитель, подрядчик) нарушил сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренные контрактом, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени), предусмотренной контрактом.
Документы
Исковое заявление о взыскании неустойки по договору подряда
Данное исковое заявление подается в Арбитражный суд для взыскания неустойки на нарушение срока выполнения работ по договору подряда
Исковое заявление о признании незаключенным договора подряда
Арбитражный суд: Данное исковое заявление подается Заказчиком (истцом), если при заключении договора подряда сторонами не согласовано надлежащим образом условие о сроке выполнения подрядных работ, и, в силу действующего гражданского законодательства, данный договор следует считать незаключенным.
Претензия об оплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда
Документ, направляемый одной стороной (чаще всего заказчиком) подрядчику с требованием выплатить неустойку (штраф, пеню) за просрочку выполнения обязательств по договору.
Претензия об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом на осуществление закупки товара (работы, услуги)
Если поставщик (исполнитель, подрядчик) нарушил сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренные контрактом, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени), предусмотренной контрактом.