претензия об уплате
3 элементsДокументы
Письменное требование к другой стороне об урегулировании спора, разногласий или конфликта до обращения в суд.
Если поставщик (исполнитель, подрядчик) нарушил сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренные контрактом, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени), предусмотренной контрактом.
Данный шаблон представляет собой претензию (требование) об уплате штрафа за невозврат или несвоевременный возврат многооборотной тары, переданной покупателю вместе с товаром. Он применяется в ситуации, когда условиями договора поставки предусмотрена обязанность покупателя возвратить тару в установленный срок и установлена ответственность за ее невозврат в виде штрафа. Шаблон служит обязательным досудебным этапом урегулирования спора, предшествующим обращению в арбитражный суд для взыскания штрафа и, при необходимости, стоимости самой тары.
Документы
Досудебная претензия (общая)
Письменное требование к другой стороне об урегулировании спора, разногласий или конфликта до обращения в суд.
Претензия об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом на осуществление закупки товара (работы, услуги)
Если поставщик (исполнитель, подрядчик) нарушил сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренные контрактом, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени), предусмотренной контрактом.
Претензия об уплате штрафа за невозврат тары (только для случаев, когда в договоре между его сторонами предусмотрен обязательный порядок, по которому необходимо доарбитражное (претензионное) рассмотрение возникшего между сторонами спорного вопроса)
Данный шаблон представляет собой претензию (требование) об уплате штрафа за невозврат или несвоевременный возврат многооборотной тары, переданной покупателю вместе с товаром. Он применяется в ситуации, когда условиями договора поставки предусмотрена обязанность покупателя возвратить тару в установленный срок и установлена ответственность за ее невозврат в виде штрафа. Шаблон служит обязательным досудебным этапом урегулирования спора, предшествующим обращению в арбитражный суд для взыскания штрафа и, при необходимости, стоимости самой тары.